Судебные решения, арбитраж
Разделы:
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Обстоятельства: Заказчик оплатил работы частично, указав, что они выполнены не в полном объеме и что НДС не подлежит уплате, так как подрядчик находится на УСН, и потребовал уплатить неустойку за просрочку их выполнения.
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена 06.06.2017.
Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:
председательствующего Александровой О.В.,
судей Башевой Н.Ю., Радченковой Н.Ш.,
при участии представителя
от ответчика: Доваль Н.А. (доверенность от 10.10.2016)
рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы
акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал"
и общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "БАФ"
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 13.06.2017 N Ф01-2032/2017, Ф01-2166/2017 ПО ДЕЛУ N А11-7818/2015
Требование: О взыскании долга и неустойки по договору подряда.Разделы:
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Обстоятельства: Заказчик оплатил работы частично, указав, что они выполнены не в полном объеме и что НДС не подлежит уплате, так как подрядчик находится на УСН, и потребовал уплатить неустойку за просрочку их выполнения.
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2017 г. по делу N А11-7818/2015
Резолютивная часть постановления объявлена 06.06.2017.
Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:
председательствующего Александровой О.В.,
судей Башевой Н.Ю., Радченковой Н.Ш.,
при участии представителя
от ответчика: Доваль Н.А. (доверенность от 10.10.2016)
рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы
акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал"
и общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "БАФ"
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)