Судебные решения, арбитраж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ОТ 16.05.2017 N 20АП-2354/2017 ПО ДЕЛУ N А62-332/2017

Разделы:
Упрощенная система налогообложения (УСН); Капитальный ремонт многоквартирного дома; Управление многоквартирным домом; Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме; Договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями при предоставлении коммунальных услуг

Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено



ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2017 г. по делу N А62-332/2017


Резолютивная часть постановления объявлена 16.05.2017
Постановление изготовлено в полном объеме 16.05.2017
Судья Двадцатого арбитражного апелляционного суда Тимашкова Е.Н., без вызова сторон, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фирст" на решение Арбитражного суда Смоленской области от 05.04.2017 по делу N А62-332/2017 (судья Яковенкова В.В.),

установила:

следующее.
Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" (далее - истец, фонд) обратилась в Арбитражный суд Смоленской области с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "Фирст" (далее - ответчик, общество) о взыскании штрафа за нарушение сроков выполнения работ по договору от 23.05.2016 N 231/81/2-2016 в размере 261 555 рублей 18 копеек.
Решением Арбитражного суда Смоленской области от 05.04.2017 исковые требования удовлетворены.
Не согласившись с решением суда, ссылаясь на нарушение судом норм материального права и неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.
В силу части 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.
В соответствии с пунктом 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве" (далее - постановление Пленум N 10) апелляционные жалобы, представления на судебные акты по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются судом апелляционной инстанции по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции в упрощенном производстве с особенностями, предусмотренными статьей 272.1 АПК РФ.
В частности, такая апелляционная жалоба, представление рассматривается судьей единолично без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с использованием средств аудиозаписи.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и изложенные в отзыве возражения, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда не подлежит отмене по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор от 23.05.2016 N 231/81/2-2016, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома (далее - МКД), расположенного по адресу: Смоленская область, Рославльский район, с. Богданово, ул. Западная, д. 4, в установленные в договоре сроки в соответствии с проектной документацией согласно приложениям N N 2, 3, 4, 5, 6, 7, а заказчик - принять и оплатить выполненные работы.
С учетом подписанных впоследствии сторонами договора дополнительных соглашений от 27.05.2016 N 1, от 28.05.216 N 2 и от 08.07.2016 N 3 подрядчик обязался выполнить следующие работы:
- - капитальный ремонт кровли из рулонных материалов на сумму 962 618 рублей 52 копейки, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в срок с 23.05.2016 по 07.07.2016;
- - капитальный ремонт подвального помещения на сумму 362 643 рубля 20 копеек, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в срок с 04.07.2016 по 30.07 2016;
- - капитальный ремонт фасада на сумму 1 520 434 рубля 20 копеек, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в срок с 06.06.2016 по 13.07.2016;
- - капитальный ремонт внутридомовых сетей холодного водоснабжения на сумму 249 625 рублей 93 копейки, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в срок с 23.05.2016 по 20.06.2016;
- - установка внутридомового прибора учета холодного водоснабжения на сумму 53 507 рублей 52 копейки, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в срок с 23.05.2016 по 28.05.2016;
- - капитальный ремонт системы водоотведения на сумму 142 923 рубля 30 копеек, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в срок с 23.05.2016 по 16.06.2016 (пункты 1.2 и 1.3 договора, пункт 1 дополнительного соглашения от 08.07.2016 N 3).
В соответствии с пунктами 3.1, 4.2 договора выполнение работ подтверждается подписанием актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого дома.
В установленные в договоре сроки работы подрядчиком выполнены не были.
Так, работы по капитальному ремонту фактически выполнены в следующие сроки:
- - подвального помещения - 09.11.2016 (просрочка составила 102 дня с 31.07.2016 по 09.11.2016);
- - фасада - 25.11.2016 (просрочка составила 135 дней с 14.07.2016 по 25.11.2016);
- - внутридомовых сетей холодного водоснабжения - 05.09.2016 (просрочка составила 77 дней с 21.06.2016 по 05.09.2016);
- - установка внутридомового прибора учета холодного водоснабжения - 07.07.2016 (просрочка составила 40 дней с 29.05.2016 по 07.07.2016);
- - системы водоотведения - 07.07.2016 (просрочка составила 21 день с 17.06.2016 по 07.07.2016).
Выполнение работ в указанные сроки подтверждается актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и актом о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания от 19.12.2016.
В соответствии с пунктом 10.2 договора за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе несоблюдение сроков, указанных в графике выполнения работ согласно приложению N 1, подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% а от стоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
Таким образом, в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, установленных договором, ООО "Фирст" обязано уплатить заказчику штраф в размере 261 555 рублей 18 копеек согласно прилагаемому расчету.
Истцом ответчику 24.11.2016 и 19.12.2016 были направлены претензии N 91 и N 103 с требованием уплатить штраф за нарушение сроков выполнения работ.
Поскольку указанные претензии были оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения, истец обратился в Арбитражный суд Смоленской области с настоящим иском.
Рассматривая дело по существу, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении ответчиком установленных договором сроков выполнения конкретных видов работ.
Суд апелляционной инстанции согласен с данным выводом по следующим основаниям.
Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исполнение обязательств может быть обеспечено неустойкой.
На основании статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствии с пунктом 8.3 договора подрядчик обязан письменно уведомить представителя заказчика о завершении работ по настоящему договору не позднее, чем за 10 календарных дней до даты их завершения. Заказчик в течение 5 календарных дней после получения уведомления подрядчика формирует рабочую комиссию.
Пунктом 8.4 договора предусмотрено, что не позднее чем за 5 календарных дней до приемки выполненных работ подрядчик обязан представить рабочей комиссии следующую документацию: копию настоящего договора; проектную (сметную) документацию; исполнительную и другую техническую документации (сертификаты, паспорта и т.п.); журнал производства работ; акты освидетельствования скрытых работ (при наличии); акт о приемке выполненных работ по форме КС-2; справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; акты испытаний внутренних систем и наружных сетей холодного и горячего водоснабжения канализации, отопления; акт испытаний внутренних электросетей; протокол проверки функционирования лифта и устройств безопасности лифта; акт технического освидетельствования лифта; протокол проверок, испытаний и измерений при проведении полного технического освидетельствования лифта; декларацию о соответствии. Акты испытаний и протоколы проверок представляются подрядчиком в случае выполнения таких работ в рамках настоящего договора.
Пунктами 6.1.11, 6.1.12 и 6.1.19 договора предусмотрены следующие обязанности подрядчика: еженедельно представлять заказчику фото и/или видео отчеты по всем выполненным в отчетном периоде работам; по требованию заказчика представлять необходимую информацию о ходе ремонтных работ; не позднее, чем за 5 рабочих дней до приемки выполненных работ представить рабочей комиссии пакет документов, предусмотренный пунктом 8.4 настоящего договора.
В соответствии с пунктом 10.2 договора за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе несоблюдение сроков, указанных в графике выполнения работ согласно приложению N 1, подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% от стоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
Факт нарушения ответчиком сроков выполнения работ: по ремонту подвального помещения (просрочка 102 дня); фасада (просрочка 135 дней); внутридомовых сетей холодного водоснабжения (просрочка 77 дней); установка внутридомового прибора учета холодного водоснабжения (просрочка 40 дней); системы водоотведения (просрочка 21 день) подтверждается подписанными сторонами актами о приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 07.07.2016, от 05.09.2016, от 09.11.2016, от 25.11.2016, актом о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания от 19.12.2016.
Возражая против заявленных исковых требований в суде первой инстанции, а, впоследствии, в суде апелляционной инстанции, ответчик ссылался на акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания от 19.12.2016, в котором указаны иные сроки выполнения работ.
Вместе с тем данный довод был предметом исследования в суде первой инстанции и получил надлежащую правовую оценку.
Отраженные в акте от 19.12.2016 сведения о сроках выполнения работ противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам, а именно: представленным истцом актам по форме КС-2 и справкам по форме КС-3, из которых следует, что фактически работы были выполнены подрядчиком в иные сроки.
В нарушение пунктов 8.3, 8.4, 6.1.19 договора ответчиком не было представлено доказательств того, что он ранее, до составления актов по форме КС-2, в сроки, указанные в представленном им акте от 19.12.2016 (август - сентябрь 2016 года), направлял заказчику уведомление о завершении работ по настоящему договору, однако заказчик отказался от их приемки, представлял исполнительную и другую техническую документации; журнал производства работ; акты освидетельствования скрытых работ (при наличии) и другие документы.
При этом суд области верно отметил, что ответчиком не было представлено других актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3, подтверждающих выполнение им работ в установленные договором сроки.
Впоследствии, в суд апелляционной инстанции вместе с апелляционной жалобой от ответчика поступили дополнительные документы: акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, содержащие сведения о выполнении последним работ в более ранние сроки.
Между тем в силу части 2 статьи 272.1 АПК РФ дополнительные доказательства по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, арбитражным судом апелляционной инстанции не принимаются, за исключением случаев, если в соответствии с положениями части 6.1 статьи 268 настоящего Кодекса арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дела по правилам, установленным для рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции.
В соответствии с разъяснением, изложенным в пункте 50 постановления Пленума N 10, арбитражным судом при рассмотрении апелляционной жалобы могут быть приняты дополнительные доказательства только в случае, если суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 5 части 4 статьи 270 АПК РФ (часть 2 статьи 272.1 АПК РФ).
Принимая во внимание отсутствие оснований для рассмотрения дела по правилам первой инстанции, оснований для приобщения данных документов к материалам дела не имеется.
Письма ответчика, согласно которым последний обращался к истцу о продлении сроков проведения капитального ремонта (от 26.08.2016 N 55 и от 31.08.2016 N 57), дополнительно подтверждают факт нарушения сроков его выполнения.
Кроме того, продление сроков проведения работ является правом, а не обязанность истца, ответственность за неисполнение которых стороны согласовали в договоре.
С учетом этого, учитывая конкретные обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции отклоняет доводы апелляционной жалобы, как не содержащие фактов, которые не были бы проверены и учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы правовое значение для вынесения судебного акта, влияли бы на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции.
Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, им дана надлежащая правовая оценка. Оснований для их переоценки у суда апелляционной инстанции не имеется.
Неправильного применения судом норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого судебного акта, судом второй инстанции не установлено.
При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.
Руководствуясь статьей 229, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 АПК РФ, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Смоленской области от 05.04.2017 по делу N А62-332/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.
Судья
Е.Н.ТИМАШКОВА




















© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOCS.SUBSCHET.RU | Налоги и учет. Документы" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)